在建設(shè)工程施工合同糾紛中，因工程質(zhì)量、不可靠因素等影響，可能會出現(xiàn)工期延期的情況。出現(xiàn)工期延期的情況當(dāng)事人應(yīng)該怎么解決呢？哪些情形屬于工期順延？法院認(rèn)定的工期順延有哪些？下面天津律師整理了相關(guān)的資料，供大家分享：

哪些情形屬于工期順延？法院認(rèn)定的工期順延有哪些？

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》法釋〔2020〕25號規(guī)定:

1、當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。

當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

2、建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

以及本站之前發(fā)布過的一篇文章“實踐中常見的工期順延爭議處理規(guī)則？”

以上就是“哪些情形屬于工期順延？法院認(rèn)定的工期順延有哪些？”的全文了，因建設(shè)工程施工順延涉及到工程施工日期，而工程施工日期又涉及到工程款結(jié)算，所以建設(shè)工程律師建議您在處理相關(guān)問題的時候，一定要留好相關(guān)的證據(jù)。

您可能感興趣的文章

1、承包人工期違約情境下發(fā)包人解除合同的相關(guān)法律知識

2、工期延誤的舉證責(zé)任由承包人承擔(dān)

3、建設(shè)工程開工日期爭議怎么解決？法院怎么認(rèn)定建設(shè)工程開工日期呢？