建設(shè)工程實際竣工日期有爭議怎么解決？法院怎么認定建設(shè)工程實際竣工日期呢？

在建設(shè)工程施工合同糾紛中，最容易產(chǎn)生爭議的項包括“建設(shè)工程開工日期”“建設(shè)工程竣工日期”，那么法院在審理建設(shè)工程施工合同糾紛的案件時，建設(shè)工程實際竣工日期爭議怎么解決？法院怎么認定建設(shè)工程實際竣工日期呢？下面天津律師來給大家介紹一下：

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件 適用法律問題的解釋（一）》法釋〔2020〕25號規(guī)定，當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，人民法院應(yīng)當(dāng)分別按照以下情形予以認定：

（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；

（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；

（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

以上便是“建設(shè)工程實際竣工日期有爭議怎么解決？法院怎么認定建設(shè)工程實際竣工日期呢？”的全文了，因為建設(shè)工程實際竣工日期涉及到工程款結(jié)算問題，具體計算需要多方面舉證，如果您遇到了這方面的問題，歡迎您咨詢我們的在線客服或者撥打我們的咨詢熱線。

您可能感興趣的文章

1、建設(shè)施工合同糾紛中，工程價款的結(jié)算依據(jù)有哪些？

2、簽訂建設(shè)工程合同的陷阱及防范

3、建設(shè)工程違約如何索賠？